Diese Modalitäten und Bedingungen („Vereinbarungen“) regeln Ihren Zugriff auf und die Nutzung der Softwareentwicklungskits, Anwendungsprogrammierschnittstellen, Software und Dienste („Dienste“), die Ihnen („Sie“ oder „Entwickler“) von der Epos Group A/S („Epos“, „wir“ oder „uns“) über das Epos Developer Portal („Developer Portal“) zur Verfügung gestellt wird. Zur Klarstellung: Der Begriff EPOS bezeichnet die EPOS Group A/S, Firmennummer 39 82 02 42, eine nach dem Recht des Königreichs Dänemark gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in Industriparken 27, 2750 Ballerup, Dänemark.

Ihr Vertrag mit EPOS umfasst auch die zusätzlichen Bedingungen („Zusatzbedingungen“) etwaiger separater Lizenzvereinbarungen, die Sie möglicherweise akzeptieren müssen, um Zugang zu einem Dienst im Developer Portal zu erhalten.

1. DEVELOPER PORTAL

1.1 Bewerbung und Annahme

1.1.1 Sie müssen eine vollständige und akkurate Bewerbung über die EPOS Developer Portal-Website einreichen, um dem Developer Portal beizutreten. Das Developer Portal finden Sie unter https://developer.eposaudio.com/. Die Annahme Ihrer Bewerbung für den Beitritt zum Developer Portal wird von EPOS nach eigenem Ermessen getroffen. Wenn Sie diese Vereinbarungen elektronisch akzeptieren, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie an diese Vereinbarungen gebunden sind, falls Ihre Bewerbung auf Beitritt zum Developer Portal genehmigt wird. Durch die Bereitstellung einer Anwendung für den Beitritt zum Developer Portal versichern Sie, dass Sie die rechtliche Befugnis haben, den Entwickler rechtlich an diese Vereinbarungen zu binden. Jeder Angestellte, Vertreter, Auftragnehmer oder jede andere Person, die Sie vertritt oder in Ihrem Namen handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Zugriff auf das Developer Portal, gilt als „Benutzer“ Benutzer müssen diese Vereinbarungen akzeptieren, um in Ihrem Namen auf das Developer Portal zuzugreifen.

1.2 Änderungen

1.2.1 EPOS kann diese Vereinbarungen oder Zusatzbedingungen im Zusammenhang mit dem Developer Portal von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen aktualisieren oder ändern (einzeln die „Richtlinie“ und gemeinsam die „Richtlinien“). Richtlinien sind wirksam, wenn sie Ihnen über das Developer Portal zur Verfügung gestellt oder Ihnen anderweitig schriftlich mitgeteilt werden. Richtlinien oder Aktualisierungen oder Änderungen von Richtlinien treten in Kraft, wenn sie in solchen Mitteilungen angegeben werden. EPOS unternimmt alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen, um Änderungen oder die Beendigung von Richtlinien im Voraus anzukündigen.

1.3 Vorrang

1.3.1 Die Vereinbarungen stellen zusammen mit allen Zusatzbedingungen, die Sie akzeptieren, einen rechtsverbindlichen Vertrag zwischen Ihnen und EPOS dar. Wenn Widersprüche zwischen den Vereinbarungen und den Zusatzbedingungen bestehen, haben die Zusatzbedingungen Vorrang.

2. ERBRINGUNG VON DIENSTEN DURCH EPOS

2.1 Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, (i) dass sich Form und Art der von EPOS über das Developer Portal bereitgestellten Dienste von Zeit zu Zeit ohne vorherige Mitteilung an Sie ändern können und (ii) dass EPOS nach eigenem Ermessen die Bereitstellung der Dienste (teilweise oder vollständig) an Sie oder an Nutzer im Allgemeinen ohne vorherige Mitteilung an Sie (vorübergehend oder dauerhaft) einstellen kann.

3. NUTZUNG DER DIENSTLEISTUNGEN DURCH SIE

3.1 Sie garantieren, dass Sie die Dienste nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen der geltenden Richtlinien und allen anwendbaren Gesetzen, Vorschriften oder allgemein anerkannten Praktiken oder Richtlinien Ihres Landes nutzen werden.

3.2 Sie garantieren, (i) nur über die von EPOS bereitgestellte Schnittstelle (d. h. über das Developer Portal) auf die Dienste zuzugreifen und (ii) nicht über automatisierte Mittel auf die Dienste zuzugreifen (oder zu versuchen, darauf zuzugreifen).

3.3 Sie garantieren, dass Sie sich nicht an Aktivitäten beteiligen, welche die Dienste unangemessen stören oder stören werden oder dies wahrscheinlich werden.

4. PASSWORT UND KONTOSICHERHEIT

4.1 Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass Sie für die Vertraulichkeit der Passwörter in Verbindung mit jedem Konto, das Sie für den Zugriff auf die Dienste verwenden, verantwortlich sind. Dementsprechend liegt jede Aktivität in Ihrem Konto in Ihrer alleinigen Verantwortung. Zur Klarstellung: Es ist Benutzern nicht gestattet, Passwörter, Benutzerkontodaten oder andere Benutzeranmeldedaten an Dritte oder andere Benutzer weiterzugeben. Sollten Sie eine unbefugte Nutzung Ihres Passworts oder Ihres Kontos feststellen, verpflichten Sie sich, EPOS unverzüglich per E-Mail an devportal@eposaudio.com zu informieren.

5. PERSONENBEZOGENE DATEN UND DATENSCHUTZERKLÄRUNG

5.1 PERSONENBEZOGENE DATEN

5.1.1 Der Begriff „personenbezogene Daten“ bezeichnet alle Informationen oder Daten, die sich allein oder zusammen mit anderen Informationen auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, oder Daten, die als personenbezogene Daten im Sinne der geltenden Gesetze gelten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Namen und Kontaktdaten von Mitarbeitern.

5.2 DATENSCHUTZERKLÄRUNG

5.2.1 Personenbezogene Daten, die von Ihnen oder einem Ihrer Benutzer im Zusammenhang mit dem Developer Portal zur Verfügung gestellt werden, werden gemäß der EPOS-Datenschutzerklärung behandelt, die unter https://www.eposaudio.com/de/de/legal/privacy-notice verfügbar ist.

6. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE, MARKEN USW.

6.1 Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass EPOS (oder die Lizenzgeber von EPOS) Eigentümer aller Rechte und Rechtsansprüche ist, einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte, die an den Diensten bestehen können, unabhängig davon, ob diese Rechte registriert wurden oder nicht. Darüber hinaus nehmen Sie zur Kenntnis und beachten, dass die Dienste vertrauliche Informationen enthalten können, welche Sie ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EPOS nicht offenlegen dürfen.

6.2 Sie dürfen unter keinen Umständen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von EPOS den Namen, Handelsnamen, das Logo, Domainnamen, Marken, Designs, Slogans oder andere unverwechselbare Markenmerkmale von EPOS verwenden.

7. EINHALTUNG

7.1 ALLGEMEIN

7.1.1 Sowohl EPOS als auch Sie sind selbst für die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und anderen rechtlichen Anforderungen verantwortlich, die für die Durchführung ihrer Geschäfte und diese Bedingungen gelten.

7.2 EINHALTUNG DURCH BENUTZER

7.2.1 Sie müssen sicherstellen, dass jeder Benutzer diese Vereinbarungen kennt und einhalten muss, und Sie stimmen zu, dass Sie allein für die Handlungen und Unterlassungen Ihrer Benutzer verantwortlich sind.

8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

8.1 EPOS übernimmt keine Gewährleistungen und lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen und Zusicherungen in Bezug auf das Developer Portal und die darin erbrachten Dienste ab. Alle Dienste und Informationen im Developer Portal werden „wie besehen“ bereitgestellt.

9. HAFTUNGSFREISTELLUNG

9.1 Soweit gesetzlich zulässig, halten Sie EPOS und seine Rechtsnachfolger und Bevollmächtigten schadlos von allen Ansprüchen, Verlusten, Bußgeldern, Strafen, Forderungen, Klagegründen, Schulden, Schäden oder Haftungen (einschließlich angemessener Anwalts- oder Gerichtskosten, Auslagen und Gerichtskosten), die sich aus einem Verstoß gegen diese Vereinbarungen oder Zusatzbedingungen oder gegen geltende Gesetze oder Vorschriften durch Sie oder einen Benutzer ergeben.

10. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

10.1 EPOS haftet nicht für Folgeschäden, besondere Schäden, Strafschadensersatz, zufällige oder indirekte Verluste oder Schäden, die sich aus dem Developer Portal oder im Zusammenhang mit dem Developer Portal oder den im Rahmen dieses Vertrags angebotenen Dienste ergeben, einschließlich Geschäfts-, Einkommens- oder Gewinnverlusten oder für verlorene oder beschädigte Daten oder Software. Diese Haftungsbeschränkungen gelten für alle Schadensersatzansprüche, sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung, Verletzung gesetzlicher Pflichten oder aus sonstigen Gründen, und unabhängig davon, ob EPOS die Möglichkeit eines solchen Schadens bekannt war oder hätte bekannt sein müssen. Nichts in diesen Vereinbarungen soll eine Haftung ausschließen, die auf grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten zurückzuführen ist, oder eine Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.

11. KÜNDIGUNG

11.1 Sie können diese Vereinbarungen jederzeit kündigen und vom Developer Portal zurücktreten, indem Sie EPOS schriftlich unter devportal@eposaudio.com dementsprechend benachrichtigen.

11.2 EPOS kann diese Vereinbarungen und Ihren Zugang zum Developer Portal und dessen Nutzung ganz oder teilweise durch schriftliche Mitteilung an Sie kündigen, wenn (i) Sie gegen diese Vereinbarungen oder Zusatzbedingungen verstoßen oder (ii) EPOS gesetzlich dazu verpflichtet ist. Darüber hinaus kann EPOS nach eigenem Ermessen diese Vereinbarungen und Ihren Zugang zum und Ihre Nutzung des Developer Portals ganz oder teilweise, für alle Entwickler oder für Sie allein, ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von dreißig (30) Tagen kündigen (Mitteilungen können von EPOS über das Developer Portal zur Verfügung gestellt oder Ihnen auf andere Weise schriftlich mitgeteilt werden).

11.3 Mit Kündigung dieser Vereinbarungen enden alle hierin festgelegten gesetzlichen Rechte, Pflichten und Verbindlichkeiten, es sei denn, sie sind ausdrücklich oder aufgrund ihrer Art auf unbestimmte Zeit fortbestehend, in diesem Fall bleiben sie von der Kündigung unberührt. Die Abschnitte 3.1, 6.1, 6.2 und 12.11.1 dieser Vereinbarungen bleiben auch nach Kündigung dieser Vereinbarungen bestehen. Vorsorglich sei angemerkt, dass die Kündigung dieser Vereinbarungen keine der Zusatzbedingungen berührt, wobei zu beachten ist, dass diese Zusatzbedingungen nur wie in diesen Vereinbarungen ausdrücklich festgelegt gekündigt werden können.

12. SONSTIGES

12.1 UNABHÄNGIGE AUFTRAGNEHMER

12.1.1 Sie und EPOS sind unabhängige Auftragnehmer und haben keine Befugnis, die jeweils andere Partei zu binden. Weder diese Vereinbarungen noch Ihr Zugang zum Developer Portal oder Ihre Nutzung der im Rahmen des Developer Portal angebotenen Dienste gelten als Gründung einer Partnerschaft, Agentur, eines Joint Ventures, eines Franchise oder einer ähnlichen Vereinbarung, und die Angestellten, Agenten oder Vertreter einer Partei gelten nicht als Angestellte, Vertreter oder Vertreter der anderen Partei.

12.2 ABTRETUNG

12.2.1 Sie dürfen diese Vereinbarungen oder Ihre Rechte im Rahmen des Developer Portal oder dieser Vereinbarungen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von EPOS freiwillig oder unfreiwillig an Dritte abtreten oder Ihre Verpflichtungen an Dritte übertragen, sei es durch Fusion, Konsolidierung, Auflösung, Rechtskraft oder auf andere Weise. Jede versuchte Abtretung, Unterlizenzierung oder Übertragung unter Verstoß gegen das Vorstehende ist nichtig. Bei einer Unternehmenstransaktion kann jeder Nachfolger Ihres Unternehmens sich gemäß diesen Bedingungen als neuer Partner bewerben.

12.3 ÄNDERUNGEN

12.3.1 Wir behalten uns das Recht vor, das Developer Portal und die im Rahmen dieses Portals erbrachten Dienste, einschließlich der Richtlinien, jederzeit zu ändern. Änderungen werden wir über das Developer Portal bekannt geben. Sie sind dafür verantwortlich, sich regelmäßig im Developer Portal auf dem neuesten Stand zu halten, und Ihre fortgesetzte Teilnahme an und Leistungen im Developer Portal gelten als Ihre Zustimmung zu solchen Änderungen ab dem Datum deren Inkrafttretens.

12.4 SALVATORISCHE KLAUSEL

12.4.1 Sollte eine der hierin enthaltenen Bestimmungen nichtig oder nicht durchsetzbar sein, vereinbaren Sie und EPOS, diese Bestimmung zu streichen und stimmen zu, dass der Rest der Bedingungen weiterhin in Kraft bleibt.

12.5 VERZICHT

12.5.1 Das Versäumnis von EPOS, Ihre strikte Erfüllung einer Bedingung dieser Vereinbarungen durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf das Recht von EPOS dar, diese oder eine andere Bedingung dieser Vereinbarungen nachträglich durchzusetzen.

12.6 FORTBESTAND

12.6.1 Alle hierin enthaltenen Verpflichtungen, die aufgrund ihrer Bedingungen oder Natur über die Beendigung oder den Ablauf dieser Vereinbarungen hinaus bestehen, bleiben bis zur vollständigen Erfüllung in Kraft.

12.7 HÖHERE GEWALT

12.7.1 Keine der Parteien haftet für ein Versäumnis oder eine Verzögerung bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen, ganz oder teilweise, direkt oder indirekt, während eines Zeitraums, in dem die Erfüllung aufgrund von Umständen, die sich der angemessenen Kontrolle der Partei entziehen, verzögert oder undurchführbar oder unmöglich gemacht wird.

12.8 REFERENZEN

12.8.1 Sie dürfen weder direkt noch indirekt schriftliche Werbung, Marketingmaterialien, Pressemitteilungen oder andere öffentliche Bekanntmachungen in Bezug auf diese Vereinbarungen oder Ihre Teilnahme am Developer Portal oder Ihre Beziehung zu EPOS herausgeben oder veröffentlichen, es sei denn, EPOS erlaubt dies ausdrücklich schriftlich über das Developer Portal oder anderweitig.

12.9 GESAMTE VEREINBARUNG

12.9.1 Alle Richtlinien sowie Änderungen dieser Richtlinien, die von Zeit zu Zeit von EPOS im Developer Portal veröffentlicht werden, stellen den gesamten Vertrag zwischen dem Entwickler und EPOS in Bezug auf das Developer Portal und die darin angebotenen Dienste dar. Der Entwickler bestätigt ausdrücklich, sich weder auf Aussagen oder Zusicherungen von EPOS zu verlassen, die nicht in den Richtlinien verankert sind, noch auf das bisherige Verhalten von EPOS.

12.10 BENACHRICHTIGUNGEN

12.10.1 EPOS kann den Entwickler im Rahmen dieser Vereinbarungen über das Developer Portal oder per E-Mail unter Verwendung der im Profil des Entwicklers enthaltenen Informationen, die vom Entwickler auf dem neuesten Stand gehalten werden müssen, benachrichtigen; eine solche Benachrichtigung gilt als wirksam oder eingegangen, wenn sie dem Entwickler übermittelt wird. Der Entwickler wird alle Benachrichtigungen per E-Mail an devportal@eposaudio.com senden, und diese Benachrichtigungen werden nach Erhalt wirksam. Eine Änderung des Firmennamens einer Partei bedarf nicht der Zustimmung der anderen Partei, es sei denn, sie ist Teil einer Transaktion, die nach diesen Vereinbarungen zustimmungspflichtig ist.

12.11 GELTENDES RECHT

12.11.1 Die Parteien vereinbaren, dass alle Probleme, Fragen und Streitigkeiten in Bezug auf die Gültigkeit, Auslegung, Durchsetzung, Erfüllung oder Beendigung dieser Vereinbarungen und alle Angelegenheiten der außervertraglichen und/oder deliktischen Haftung, falls vorhanden, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Vereinbarungen ergeben, nach dem Recht des Königreichs Dänemark, unter Ausschluss der Grundsätze des Kollisionsrechts zu entscheiden sind. Alle Streitigkeiten zwischen den Parteien, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Vereinbarungen und/oder vertraglichen oder außervertraglichen (einschließlich vorvertraglichen) Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrem Abschluss, ihrer Gültigkeit, Auslegung, Durchsetzung, Erfüllung und Beendigung ergeben, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der dänischen Gerichte.

12.11.2 Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf findet auf diesen Vertrag keine Anwendung.

12.12 ELEKTRONISCHE ANNAHME

12.12.1 Indem Sie elektronisch auf „Ich akzeptiere“ oder eine andere ähnliche Formulierung klicken, bestätigen Sie im Namen der Entität des Entwicklers, dass (i) Sie diese Vereinbarungen gelesen haben, (ii) Sie berechtigt sind, den Bestimmungen dieser Vereinbarungen im Namen des Entwicklers zuzustimmen und diesen zustimmen, und (iii) alle Bestimmungen dieser Vereinbarung für den Entwickler bindend und ihm gegenüber durchsetzbar sind.